河北建投宣钢绿电直连示范项目升压站和送出线路工程EPC总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目**建投宣钢绿电直连示范项目升压站和送出线路工程EPC总****点击查看行政审批局，****点击查看审批局以张行审立字【2026】83号和涿行审建备字【2026】64号批准建设，项目业主为****点击查看，建设资****点击查看银行贷款，项目出资比例为20%、80%， 招标人为****点击查看。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本招标项目为**建投宣钢绿电直连示范项目。****点击查看行政审批局以张行审立字【2026】83****点击查看审批局以涿行审建备字【2026】64号 批准建设，项目业主为****点击查看，建设资****点击查看银行贷款，项目出资比例为 20%、80%，招标人为****点击查看。项目已具备招标条件，现对该项目的升压站和送出线路EPC总承包进行公开招标。2.项目概况与招标范围，2.1 招 标 人：****点击查看。2.2 项目名称：**建投宣钢绿电直连示范项目升压站和送出线路工程EPC总承包。2.3 建设地点：**省**市**县/**区/宣钢厂区/跨越（大秦铁路、京包铁路、宣大高速、京新高速）。2.4 建设规模：**220kV升压站1座（含15MW/30MWh储能区）和220kV送出线路工程。2.5 招标范围：**建投宣钢绿电直连示范项目220kV升压站（含15MW/30MWh储能区）、220kV送出线路（含对端站改造工程）EPC总承包。包括但不限于本工程勘察（除升压站部分和储能区域地勘和地形图）、设计、设备和材料采购、施工、调试、试运行、服务（含各类评审、验收等）、协调（征地、电网、社会关系等）等全过程的EPC总承包。本工程为交钥匙工程，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则仍须纳入本次招标范围。（1）勘察设计：本项目涉及的的初步勘察设计、详勘设计、施工图勘察设计、竣工图编制。具体内容为满足施工图设计的所有测量工作、地质勘察工作、完成工程初步设计、施工图设计、竣工图设计、编制工程概算、施工图预算编制、竣工图编制、设备规范书的编制等，提供工地技术服务及设计技术交底等工作（但除升压站和储能区地形图和地勘）。（2）项目的手续办理：本项目涉及的开工手续、质监手续、跨越铁路手续、跨越高速手续、并网手续、调度、供电及消防手续等所有与项目相关的依法合规手续（除永久使用土地手续、临时用地手续、临时林地批复手续、临时草原批复手续、永久林地批复手续、永久草原批复手续、水保批复手续、环评批复手续、辐射环评手续、地灾手续、压矿手续、防洪批复手续、土地复垦手续、安全三同时手续、职业卫生三同时手续）由投标人办理并承担相关费用。

2.2招标范围：（3）土地租赁：负责临时用地租赁及恢复，并通过验收；负责树木砍伐（除升压站永久征地范围内）、林地移植及恢复、草地的移植及恢复，并通过验收；负责长期租地工作；配合发包人开展永久用地等工作。（4）设备及材料采购范围：满足本项目装机容量的所有一次、二次设备，包含但不限于：储能单元、箱变（如有）、主变、GIS、预装站、电缆、铁塔、绞线、光缆等本工程所有设备的采购。具体要求按招标人批准的技术规范书执行。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、倒运（含堆场）、接货验收、仓储保管等，发包人会安排主要设备的监造，发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。(5）施工范围：本项目涉及的所有土建、安装、调试工程以及其它辅助设施安装工作、竣工资料编制、技术服务等。包含全部设备和材料运输、保险、接车、卸车、仓储保管、试验、调试、试运行、验收、二次倒运、消缺处理至移交给招标人的全部工作；以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。全面负责工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作；施工期间的施工用水、用电、临时设施由投标人自行解决；本工程送出线路涉及多处设施跨越，涵盖1000kV、500kV、220kV、110kV、35kV、10kV各电压等级输电线路及低压农通信线；电气化铁路跨越共2处，分别为大秦铁路、京包铁路各1处；高速公路跨越共2处，分别为宣大高速、京新高速各1处，此外还跨越多处国道、省道、县道等级道路；水系跨越共5处，分别为洋河、口泉河、桑干河、岔道河各1处；另有大棚若干处，输煤管廊、停车场、化肥厂各1处。前述全部跨越相关协调、施工等工作均由投标人自行负责解决，并承担全部相关费用。（6）检测及验收：本项目涉及的土建试验、金属试验、电气试验（含特殊试验等）、调试并网验收、性能考核、专项验收、消防验收、竣工验收及达产验收，满足国家、行业现行规范及各类要求；按照国家、行业相关规范及要求编制档案材料提交发包人，按照发包人要求进行信息化管理、负责录入发包人要求的项目管理系统等。（7）其他工作，负责缴纳工程保险及招标人安排的其他工作。本工程作为EPC总承包交钥匙工程，具体内容详见招标文件2.6质量标准：确保达标投产，争创电力行业优质工程。2.7工期具体工期详见投标人须知前附表1.3.2内容。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标对投标人的资格要求如下:
3.1.1资质要求：设计资质要求：****点击查看建设部颁发的电力行业设计甲级资质或工程设计综合资质甲级。 勘测资质要求：****点击查看建设部颁发的工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质或工程勘察综合资质甲级。 施工资质要求：建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包一级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。同时具有承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类二级及以上）。
3.1.2信誉要求：3.5****点击查看机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、****点击查看法院在“信用中国”网站（www.****点击查看.cn）列入失信被执行人名单、未被“**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信被执行人名单，并在投标文件中附相关证明材料。3.6****点击查看银行资信和商业信誉，不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况，在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同；近3年内不因诉讼（或仲裁）或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等，并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。
3.1.3其他主要人员要求：（2）设计负责人：应当具备工程设计类注册执业资格。（3）技术负责人：须具备机电工程专业一级注册建造师证书、要求具有高级及以上职称。（4）项目经理、设计负责人、技术负责人不得相互兼任，且拟任项目经理、技术负责人在本项目实施期间未在其他项目任职，投标人须就此出具承诺函，有社保机构出具的投标人为其缴纳的近半年的养老保险相关证明。
3.1.4其他要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按无效投标处理。
3.1.5项目负责人资格要求：（1）项目经理：具有建筑工程或机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证B本。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员总数不超过2家。采用联合体投标的，联合体必须由设计单位和施工总承包单位组成，其中施工总承包单位作为联合体的牵头人，并附联合体协议书。。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2026-07-03 09:00:00:00至2026-07-08 09:00:00:00（**时间，下同），登录**省公共**交易服务平台**电子交易系统下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价0.000000 元，售后不退。技术资料押金0.000000元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2026-07-23 09:00:00，投标人应在截止时间前通过6.1投标文件递交的截止时间及开标时间（投标截止时间，下同）为2026年7月23 日9：00，投标人应在截止时间前通过**省公共**交易服务平台**电子交易系统（http://szj.****点击查看.cn/hbggfwpt/）递交电子投标文件。） 6.2开标地点为：****点击查看**交易中心开标室。 6.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在**省招标投标公共服务平台、**省公共**交易服务平台上发布。

7.其他公示内容

8.1本项目实行“双盲”评审。即评审专家统一从**省专家库中随机抽取，实现评审专家“盲抽”;实现评审过程“盲评”，即投标文件的商务部分和技术部分分开制作，技术部分(承包人建议书和承包人实施方案)采用暗标方式编制，评审委员会按要求对商务部分采取明标评审、对技术部分采取暗标评审。8.2本项目采用“远程异地”评标方式。

8.提出异议渠道和方式

投标人通过**省公共**交易服务平台**电子交易系统提出异议。代理机构：****点击查看，**新石北路368****点击查看工业园企业加速器12楼1206室，郭艳伟136****点击查看9901，****点击查看@163.com招标人：****点击查看，赵峰，182****点击查看3505，****点击查看@suntien.com。

9.本招标项目的监督部门

监督部门名称：监督部门名称：****点击查看改革局

电话：电话：185****点击查看2828

电子邮箱：电子邮箱：****点击查看@qq.com

10.本招标项目是否属于依法必须招标项目

是

11.本招标项目是否采用双盲评审

是

12.招标人或者其委托的招标代理机构使用的第三方交易平台的付费主体及收费标准

标段名称:**建投宣钢绿电直连示范项目升压站和送出线路及对端站改造工程EPC总承包； 付费主体：投标人； 收费金额：0(元)

13.联系方式